Определение по дело №52/2021 на Софийски градски съд

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

Гр. София,  11 май 2021 г.

 

            СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО отделение, VІ-8 състав, в публично съдебно заседание на единадесети май две хиляди двадесет и първа година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:		МАРИЯ БОЙЧЕВА
Секретар	ЦВЕТЕЛИНА ПЕЦЕВА
Прокурор

сложи за разглеждане докладваното от съдия БОЙЧЕВА търговско дело № 52 по описа за 2021 г.

 

На именното повикване в 09.45 часа се явиха:

При спазване разпоредбите на чл. 142 от ГПК

 

ИЩЕЦЪТ „О.Б.“ ЕООД – редовно призован, се представлява от адв. П. с изрично пълномощно по чл. 34, ал.3 от ГПК по делото.

ОТВЕТНИКЪТ “САД К.Ж.Д.Т.Д.И.” – редовно призован, се представлява от адв.Т. с изрично пълномощно по чл.34, ал.3 от ГПК по делото.

 

СТРАНИТЕ /поотделно/ - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СТРАНИТЕ /поотделно/ - Моля на основание чл. 234 от ГПК да одобрите като непротиворечаща на закона и на добрите нрави постигнатата между страните спогодба и отразите същата в протокола от днешното съдебно заседание.

 

Адв.П. – Моля при евентуално одобряване на представената спогодба да ни бъде върната половината от държавната такса, като се вземе предвид и осъдителния диспозитив в определение № 262405/27.04.2021 г. на съда.

 

СЪДЪТ ПРОЧЕТЕ съдържанието на представения проект за съдебна спогодба:

 

 

СЪДЕБНА СПОГОДБА

по т.д. № 52/2021 г. на СГС, ТО, VI-8 с-в

 

Днес, 11.05.2021 г., в гр. София, между:

1. „О.Б.“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, п.к. 1113, р-н „Изгрев“, ул. „*******представлявано от управителя Д.П.(„ИЩЕЦ“), чрез упълномощения процесуален представител адвокат М.П., вписана в САК с личен адвокатски номер №********, от една страна

И

2. САД К.Ж.Д.Т.Д.И.[САД ГЕНЕРАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ХИДРАВЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ], дружество учредено и съществуващо според законите на Франция и регистрирано в Париж под номер ********РТД Париж, със седалище *** 75014 Париж, Франция, представлявано от Л.П.А.Р.генерален директор, с клон в България „САД С.А. клон България“, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление *** 1618, р-н „Красно село“, ж.к.„*******“ №*******(„ОТВЕТНИК“), чрез упълномощения процесуален представител адвокат Й.Т. от ПАК, от друга страна,

 

заедно наричани по-долу „Страните“,

 

ПРЕДВИД ТОВА, ЧЕ:

1.               На 10.04.2019 г. Страните са сключили Договор за изпълнение на строително-монтажни работи („СМР“) с предмет: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк – 7 000 м3,“;

2.               С Определение № 265812/08.12.2020 г. по гр. д. № 13365/2020 г. на СГС, ГО, IV-А въззивен с-в, поправено по реда на чл. 247 ГПК с Определение № 260655 от 13.01.2020 г. по гр. д. № 13365/2020 г. на СГС, ГО, IV-А въззивен с-в, е допуснато обезпечение на бъдещи искове на Ищеца срещу Ответника чрез налагане на запор върху банкови сметки на Ответника за сумата от 769 536,64 лв. („ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО“) Въз основа на издадената Обезпечителна заповед от 11.12.2020 г. на СГС, ГО, IV-А въззивен с-в по гр. д. № 13365/2020 г. и молба на Ищеца с вх. № 040894/16.12.2020 г., ЧСИ С.Я., рег. №  844 е наложил запор върху банкова сметка ***;

3.               Ищецът е предявил осъдителни искове с правно основание чл. 79, ал. 1 и чл. 86 от ЗЗД срещу Ответника за обща сумата от 536 712,89 лв., от които: 506 205,11 лв. – главница, представляваща незаплатена сума за дължимо възнаграждение за изпълнени и приети СМР по Договора; 30 507,78 лв. - законна лихва за забава; ведно със законната лихва за забава от датата на входиране на исковата молба до окончателното изплащане на дължимата сума;

4.               По исковете е образувано т.д. № 52/2021 г. на СГС, ТО, VI-8 с-в („ДЕЛОТО“);

5.               Ответникът е въвел като възражение в процеса, че има насрещно вземане срещу Ищеца за мораторна неустойка в размер на 414 387,87 лв. на основание чл. 9.4.1. от Договора. При условията на евентуалност е направил възражение за прихващане с насрещно парично вземане за обезщетение срещу Ищеца на основание чл. 82, ал. 1 ЗЗД в размер на 1 279 989, 94 лв.;

6. На основание чл. 214, ал. 1, изр. 3 ГПК, поради направено плащане на 22.01.2021 г от страна на Ответника, с допълнителната искова молба Ищецът е оттеглил частично иска с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД за главница в размер на 65 189,24  лв., представляваща дължими 70% от направените 5% удръжки от сумата за възнаграждения за СМР по всички Протоколи за приети СМР въз основа на Договора. След изменението общият размер на претендираните вземания е 471 523,65 лв., от които: 441 015,87лв. – главница, представляваща дължимо възнаграждение за изпълнени строително-монтажни работи, съгласно Протоколи за приети СМР № 9/30.04.2020 г.; № 10/29.05.2020 г. и № 16/01.10.2020 г. по Договора, за които са издадени фактури № **********/ 30.04.2020 г.; **********/ 29.05.2020 г.; **********/ 01.10.2020 г. - на основание чл. 79, ал.1 ЗЗД и чл. 16.1, б.“а“ и чл.16.2, б.“а“ от Договора; 30507,78 лв. - законна лихва за забава; ведно със законната лихва за забава от датата на входиране на исковата молба до окончателното изплащане на дължимата сума;

7.               Страните желаят да прекратят съществуващия между тях правен спор.

 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩАТА СПОГОДБА ЗА СЛЕДНОТО:

 

                                                                                                                                 I.          ПРЕДМЕТ НА СПОГОДБАТА

1.             С настоящата спогодба Страните прекратяват висящия между тях правен спор по т.д. № 52/2021 г. на СГС, ТО, VI-8 с-в, като си правят описаните тук взаимни отстъпки.

 

                                                                                                                                       II.          ВЗЕМАНИЯ НА ИЩЕЦА

2.1.  Ответникът САД К.Ж.Д.Т.Д.И.признава вземането на Ищеца „О.Б.“ ЕООД в размер на 441 015, 87лв. (четиристотин четиридесет и една хиляди и петнадесет лева и осемдесет и седем стотинки), представляваща неплатено възнаграждение за изпълнени СМР съгласно Протоколи за приети СМР № 9/30.04.2020 г.; № 10/29.05.2020 г.; № 16/01.10.2020 г. въз основа на сключения между Страните Договор за изпълнение на СМР от 10.04.2019 г. с предмет: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк – 7 000 м3,“ от 10.04.2019 г. („ДОГОВОРА“), по издадени фактури № **********/ 30.04.2020 г.; **********/ 29.05.2020 г.; **********/ 01.10.2020 г. на основание чл.266, ал.1  ГПК във  връзка с чл. 79, ал.1 ЗЗД и чл. 16.1, б.“а“ и чл.16.2, б.“а“ от Договора.

2.2.  Ищецът се отказва от исковете си за всички претендирани по Делото лихви, а именно: 30 507,78 лв., претендирани на основание чл. 86 ЗЗД, представляващи законна лихва за забава върху вземанията, обективирани във фактури № **********/ 30.04.2020 г.; **********/ 29.05.2020 г. и **********/ 01.10.2020 г., както и за лихвите върху вземането по чл. 3.2. от Договора за 70% от направените от САД С.А. 5% удръжки от сумата за възнаграждения за СМР по всички протоколи за приети СМР въз основа на Договора, за периода, считано от падежа на всяка от сумите по фактури № **********/ 30.04.2020 г.; **********/ 29.05.2020 г. и **********/ 01.10.2020 г. и по чл. 3.2. от Договора, до датата на подаване на исковата молба - 11.01.2021г. (съответно до датата на частично плащане по фактура №**********/ 30.04.2020 г. – 14.12.2020 г. и датата на плащане по фактура № **********/ 31.07.2020 – 08.01.2021 г.); както и от лихвите след завеждането на исковете.

                                                                                                                           III.          ВЗЕМАНИЯ НА ОТВЕТНИКА

3.1.  Ищецът „О.Б.“ ЕООД признава вземане на Ответника САД К.Ж.Д.Т.Д.И.сума в размер на 233 821,87 лв. (двеста тридесет и три хиляди и осемстотин двадесет и един лева и осемдесет и седем стотинки), представляваща неустойка за забава за изпълнението на всякакви и всички СМР, изпълнени от Ищеца по целия Договор за целия срок на действието му.

3.2.  Ответникът заявява, че с тази сума по т.3.1. се изчерпва претенцията му за неустойка за забава по изпълнението на СМР по Договора, като разликата от размера по предходната точка до заявената в отговора на искова молба сума в размер на 414 387,87 лв. не му се дължи. 

3.3.  Ответникът се отказва от претенцията си за обезщетение на основание чл. 82, ал. 1 ЗЗД, посочена в отговора на исковата молба в размер на 1 279 989, 94 лв. и заявява, че няма вземане към Ищеца на посоченото основание и размер, свързано с Договора, извън вземането си по т. 3.1.

3.4.  Ответникът се задължава да издаде фактура към Ищеца за сумата на неустойката в размер на 233 821,87 лв. по т. 3.1. в срок до 3 дни от подписване на настоящата спогодба от страните и съда.

 

                                                                                                                     IV.     ПОГАСЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА

4.1.  Страните се съгласяват, че насрещните им вземания, описани в предходните точки, се погасяват по следния начин:

4.2.  С подписването на настоящата Спогодба от Ищеца и Ответника, страните отправят една спрямо друга изявления за прихващане, при което:

вземането на Ответника САД К.Ж.Д.Т.Д.И.по т.3.1 за неустойка за забава при изпълнението на СМР по Договора в размер на 233821,87 лв. (двеста тридесет и три хиляди и осемстотин двадесет и един лева и осемдесет и седем стотинки), се погасява в пълен размер чрез прихващане на основание чл. 103 ЗЗД с насрещното вземане на Ищеца „О.Б.“ ЕООД, подробно описано в т. 2.1 за възнаграждение за изпълнени СМР по Договора в размер на 441 015, 87лв. (четиристотин четиридесет и една хиляди и петнадесет лева и осемдесет и седем стотинки), съответно до размера на по-малкото от двете вземания, а именно до размера от  233 821,87 лв.

4.3.  Ответникът се задължава да погаси остатъка от вземането на Ищеца по т. 2.1, възлизащ в размер на 207 194 лв. (двеста и седем хиляди  сто деветдесет и четири лева), чрез заплащане по банков път на посочената сума,  в деня на подписването на настоящата Спогодба от съда и от страните, по следната банкова сметка ***:

IBAN: ***: UNCRBGSF

Банка: УниКредит Булбанк АД

 

                                                                                                                           V.     ОТМЯНА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО

5.1.  Ищецът се задължава най-късно в деня, следващ датата, на която е заверена банковата му сметка със сумата по  т.4.3. от настоящата Спогодба, да подаде молба на основание чл. 402, ал. 1 ГПК за отмяна на Обезпечението.

5.2.  Ищецът се задължава най-късно в деня, следващ датата, на която е заверена банковата му сметка със сумата по т.4.3. от настоящата Спогодба, да подаде молба до ЧСИ С.Я. за вдигане на наложения запор върху банкова сметка *** заповед от 11.12.2020 г. на СГС, ГО, IV-А въззивен с-в по гр. д. № 13365/2020 г.

5.3.  Ответникът заявява, че не е претърпял вреди вследствие на Обезпечението, няма да предявява иск за вреди по чл. 403 ГПК и заявява, че няма да подава възражение на основание чл. 403, ал. 2 ГПК против освобождаването на внесената от Ищеца гаранция по гр. д. № 13365/2020 г.  В потвърждение на това и за същата цел, в деня на подаването на молбата по т. 5.1. (чл. 402, ал. 1 ГПК) и едновременно с подаването й от Ищеца до съда, Ответникът ще предостави на Ищеца оригинал на молба с посоченото съдържание по тази точка, подписана от Ответника, за депозирането й в съда.

 

    VI.     ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОГОДБАТА

6.1.       С изпълнението на задължението на Ответника по т. 4.3. на страните по настоящата Спогодба се погасяват всички претенции между тях по Договора, с предмет, идентичен с предмета на производството по Делото; Погасяват се и всички вземания и претенции на Ответника за забавено изпълнение на всякакви и всички СМР, изпълнени от Ищеца по целия Договор за целия срок на действието му.

 

                                  VII.     ВЗЕМАНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА ИЗВЪН ПРЕДМЕТА НА ДЕЛОТО

7.1.  Не са предмет на настоящата Спогодба вземанията на Ищеца, произтичащи от Договора, които са извън предмета на Делото, както следва:

7.1.2.      Вземания за 30% от задържаните 5% от общата сума на възнаграждението по всяка фактура, издадена от изпълнителя, чийто падеж се определя съгласно чл. 3.2. от Договора, изменен с чл. 3 от Допълнително споразумение №1 от 17.06.2019 г.;

7.1.3.      Вземания за 10% от възнаграждението по всяка фактура, издадена от изпълнителя, чиято изискуемост съгласно чл. 16.2. б. „д“ от Договора настъпва „до 10 дни от получаване от Клиента на окончателното плащане, съгласно Основния договор.“ В тази връзка, Ответникът се задължава да информира Ищеца веднага след като получи „окончателното плащане, съгласно Основния договор.“

7.2.  Вземанията на Ищеца по т.7.1. се подчиняват на уговореното в Договора на страните и Допълнително споразумение №1 от 17.06.2019 година.

 

8.        РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО

8. Всички разноски, включително за държавни такси и заплатено адвокатско възнаграждение във връзка с Делото и Спогодбата, остават върху Страните така, както са ги направили.

 

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

За Ищеца:                                                     За Ответника:

 

 

__________________                                   __________________

За „О.Б.“ ЕООД                   За САД К.Ж.Д.Т.Д.И.адв. М.П.П.             адв.Й.К. Т.

                       

 

 

 

СТРАНИТЕ/поотделно/ - Запознати сме със съдържанието на спогодбата, прочели сме и сме подписали същата.

 

СЪДЪТ, като взе предвид горното, счита, че не са налице пречките по чл. 234 от ГПК да бъде одобрена постигнатата от страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави, поради което на основание чл. 234 от ГПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните посочена по–горе спогодба.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 234 от ГПК производството по търговско дело № 52 от 2021 г. по описа на СГС, ТО, VІ-8 състав.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му, с което се прекратява производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред Софийския апелативен съд.

 

ВРЪЩА на основание чл. 78, ал. 9 ГПК една втора част от платената държавна такса, а именно:  9430.47 лв., която следва да бъде върната на ищеца след влизане на определението в сила.

След влизане в сила на настоящото определение горепосочената сума да бъде върната по посочената с писмена молба от ищеца банкова сметка.

 

***е.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: