№ 8
гр. С. , 25.02.2021 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – С., ВТОРИ ТЪРГОВСКИ СЪСТАВ в публично
заседание на двадесет и четвърти февруари, през две хиляди двадесет и първа
година в следния състав:
Председател:Меденка М. Недкова
при участието на секретаря Софка М. Димитрова
Сложи за разглеждане докладваното от Меденка М. Недкова Търговско дело
№ 20205400900080 по описа за 2020 година.
На именното повикване в 10:00 часа се явиха:
ИЩЕЦЪТ „ИСА 2000“ Е* гр.С.-редовно призован,се представлява от
пълномощника му адв.З.С.-редовно упълномощен отпреди.
ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНА С.-редовно призован,се представлява от
пълномощника и старши юрисконсулт Злато Карамучев-редовно
упълномощен отпреди.
АДВ.СИРАКОВ – Моля да се даде ход на делото.
ЮРИСК.КАРАМУЧЕВ-Моля да се даде ход на делото.
СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по хода на делото,
поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
АДВ.СИРАКОВ – Нямам възражение по проекта за доклад. В хода на
производството постигнахме съгласие с ответната страна и моля да одобрите
постигната спогодба между страните, която Ви представям в писмен вид.
ЮРИСК.КАРАМУЧЕВ –Нямам възражения по проекта за доклад. Моля
да бъде одобрена спогодбата в днешно съдебно заседание.
1
След като изслуша предварителните становища на пълномощниците на
страните по делото и на основание чл.146,ал.1 от ГПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА за доклад по делото на проекто-доклада, изготвен с
определение№4/22.01.2021 г. по т.д.№80/2020г. на С.ски окръжен съд.
Съдът докладва сключената между страните спогодба по предмета на
делото, в следния смисъл:
Днес, на 24.02.2021г. /двадесет и четвърти февруари, две хиляди
двадесет и първа година/, в гр. С., се сключи настоящата спогодба между:
1/ "ИСА 2000" ЕО* ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:
град С., район С., ж.к. „Гео Милев“, ул. „Н.К“ № 25, представлявано от
управителя Ю.И., действащо чрез процесуалния си представител адвокат З.С.,
вписан в Адвокатска колегия-гр.С., съдружник в Адвокатско дружество „К и
С”, със седалище и адрес: гр.С., ул.”Д.П.” № 16, ет.3, редовно упълномощен,
наричано по-долу „Ищец“, от една страна, а от друга страна:
2/ ОБЩИНА С., със седалище и адрес на управление: гр. С. 4700, бул. „Б.“ №
12, с ЕИК по БУЛСТАТ *********, представлявана от кмета Н.М., действаща
чрез процесуалния си представител З.С.К. – старши юрисконсулт в Дирекция
„ПНО“ при община С., наричана по-долу „Ответник“
СЕ СПОГОДИХА ЗА СЛЕДНОТО:
Чл.1. Настоящата спогодба има за предмет уреждане на финансовите
отношенията между страните, произтичащи от породения между тях спор
относно заплащане от страна на ответника на част от остатъчно
възнаграждение по договор Договор за възлагане на обществена поръчка рег.
№ ПНО – ОП-18.10-3/15.10.2018г. и Фактура №*** от 25.10.2019г.,
дължимата се по договора мораторна неустойка, заплащането на обезщетение
2
за забава в размер на законната лихва върху неизплатената част от
главницата, както и извършените от ищеца разноски по образуваното т.д.№
80 по описа за 2020 г. на Окръжен съд – С..
Чл.2. /1/ С настоящата спогодба страните безусловно декларират своето
съгласие за следното: дължимата от ответника сума по предявения частичен
иск по т.д.№80/2020г. по описа на Окръжен съд – С. към 24.02.2021 г. е в
размер на 53 436 (петдесет и три хиляди четиристотин тридесет и шест) лева.
Сумата е формирана по следния начин: 1/ ½ от заплатената от ищеца
държавна такса: 1 000 (хиляда) лева; 2/ заплатено от ищеца адвокатско
възнаграждение: 2 436 (две хиляди четиристотин тридесет и шест) лева с
включен ДДС; 3/ частично незаплатен от ответника остатък по главница – 40
000 (четиридесет хиляди) лева, представляваща част от общата сума в размер
на 83 089,20 лева (осемдесет и три хиляди и осемдесет и девет лева и двадесет
стотинки) - дължим остатък от изпълнителско възнаграждение по Договор за
възлагане на обществена поръчка рег. № ПНО – ОП-18.10-3/15.10.2018г. и
Фактура №*** от 25.10.2019г.; 4/ договорна мораторна неустойка – 10 000
(десет хиляди) лева, представляваща част от общата сума в размер на 25
833,54 лева (двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и петдесет
и четири стотинки) – дължима неустойка за забава на плащането, изчислена
съгласно предвиденото в чл.43, ал.4 от Договор за възлагане на обществена
поръчка рег. № ПНО – ОП-18.10-3/15.10.2018г.
/2/ Със сключването на настоящата спогодба, ищецът оттегля предявения иск
за заплащане на договорна мораторна неустойка в размер на 10 000 (десет
хиляди) лева, представляваща част от общата сума в размер на 25 833,54 лева
(двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и петдесет и четири
стотинки) – дължима неустойка за забава на плащането, изчислена съгласно
предвиденото в чл.43, ал.4 от Договор за възлагане на обществена поръчка
рег. № ПНО – ОП-18.10-3/15.10.2018г., ищецът оттегля предявения иск за
заплащане на законна лихва, считано от датата на депозиране на исковата
молба до окончателното й изплащане, предявена с исковата молба по
образуваното т.д.№80/2020 г. по описа на Окръжен съд – С..
/3/ Със сключването на настоящата спогодба, ответникът се задължава да
заплати сумата от 43 436 (четиридесет и три хиляди четиристотин тридесет и
3
шест) лева, формирана по следния начин: 1/ ½ от заплатената от ищеца
държавна такса: 1 000 (хиляда) лева; 2/ заплатено от ищеца адвокатско
възнаграждение: 2 436 (две хиляди четиристотин тридесет и шест) лева с
включен ДДС; 3/ частично незаплатен от ответника остатък по главница – 40
000 (четиридесет хиляди) лева, представляваща част от общата сума в размер
на 83 089,20 лева (осемдесет и три хиляди и осемдесет и девет лева и двадесет
стотинки) - дължим остатък от изпълнителско възнаграждение по Договор за
възлагане на обществена поръчка рег. № ПНО – ОП-18.10-3/15.10.2018г. и
Фактура №*** от 25.10.2019г., в седемдневен срок, считано от подписването
и одобряването на спогодбата от съда по т. д.№80/2020г. по описа на Окръжен
съд – С..
Чл.4.Плащанията погасяват задължението в следната последователност:
разноски, главница.
Чл.5. Начисляването на ДДС ще бъде съгласно разпоредбите на ЗДДС и
ППЗДДС.
Чл.6. Плащанията ще се извършват по банков път, по следната банкова
сметка на ищеца:
***
Чл.7. Плащанията се смятат за извършени в деня на заверяване на сметката на
ищеца.
Чл.8. При забава на ищеца да заплати дължимата сума по чл. 2, ал. 3 в
уговорения срок, целият дълг по чл. 2, ал.3 става незабавно изискуем, като
ищецът може да се снабди с изпълнителен лист и да потърси принудително
изпълнение на вземането си от ответника.
Чл.9. Изискуемостта на дълга настъпва по силата на настоящата спогодба, без
да е необходимо изрично уведомление от страна на ищеца за нейното
прогласяване или за даване на срок за доброволно изпълнение на ответника.
Чл.10. С изплащането на общата сума по чл. 2, ал. 3 и в срока, указан в
същата разпоредба, страните декларират, че считат за окончателно уредени
финансовите си отношения, произтичащи от посоченото по-горе
4
правоотношение, както и че никоя от страните няма и не може за в бъдеще да
има претенции по него.
Чл.11. На основание чл. 78, ал. 9 от ГПК половината от внесената от ищеца
държавна такса, в размер на 1000 (хиляда) лева, ще бъде върната от Окръжен
съд -С. по банковата сметка на ищеца, посочена в чл. 6 от настоящата
спогодба.
СЪДЪТ счита, че постигната между страните спогодба не противоречи
на закона и на добрите нрави, и ще следва да се одобри от съда и подпише от
него и страните, поради което и на основание чл.234,ал.1 от ГПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигната извънсъдебна спогодба между
страните,съгласно която:
1/ ИЩЕЦЪТ "ИСА 2000"ЕО* ЕИК831040520, със седалище и адрес на
управление: гр.С., район С., ж.к. „Гео Милев“, ул. „Н.К“ № 25,
представлявано от управителя Ю.И., действащо чрез процесуалния си
представител адвокат З.С., вписан в Адвокатска колегия-гр.С., съдружник в
Адвокатско дружество „К и С”, със седалище и адрес: гр.С., ул.”Д.П.” № 16,
ет.3, редовно упълномощен с изрично пълномощно за подписване на
настоящата спогодба пред съда, от една страна
И
2/ ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНА С., със седалище и адрес на управление: гр. С.
4700, бул. „Б.“ № 12, с ЕИК по БУЛСТАТ *********, представлявана от
кмета Н.М., действаща чрез процесуалния си представител З.С.К. – старши
юрисконсулт в Дирекция „ПНО“ при община С., с изрично пълномощно изх.
№12/23.02.2021 г. на Кмета на община С. Н.Т.М., от друга страна,
СА СЕ СПОГОДИЛИ ЗА СЛЕДНОТО:
5
Чл.1. Настоящата спогодба урежда финансовите отношенията между
страните, произтичащи от породения между тях спор, относно заплащане от
страна на Община С. на част от остатъчно възнаграждение по договор
Договор за възлагане на обществена поръчка рег.№ ПНО–ОП-18.10-
3/15.10.2018г. и Фактура№*** от 25.10.2019г., дължимата се по договора
мораторна неустойка, заплащането на обезщетение за забава в размер на
законната лихва върху неизплатената част от главницата, както и
извършените от ищеца разноски по т.д.№80/2020г. по описа на Окръжен съд –
С..
Чл.2. /1/ С настоящата спогодба страните безусловно декларират своето
съгласие за следното: дължимата от ответника сума по предявения частичен
иск- предмет на т.д.№80/2020г. по описа на Окръжен съд – С., към
24.02.2021г. е в размер на 53 436 (петдесет и три хиляди четиристотин
тридесет и шест) лева. Сумата е формирана по следния начин: 1/ ½ от
заплатената от ищеца държавна такса: 1 000 (хиляда) лева; 2/ заплатено от
ищеца адвокатско възнаграждение: 2 436 (две хиляди четиристотин тридесет
и шест) лева с включен ДДС; 3/ частично незаплатен от ответника остатък по
главница – 40 000 (четиридесет хиляди) лева, представляваща част от общата
сума в размер на 83 089,20 лева (осемдесет и три хиляди и осемдесет и девет
лева и двадесет стотинки) - дължим остатък от изпълнителско
възнаграждение по Договор за възлагане на обществена поръчка рег.№ ПНО
– ОП-18.10-3/15.10.2018г. и Фактура №*** от 25.10.2019г.; 4/ договорна
мораторна неустойка – 10 000 (десет хиляди) лева, представляваща част от
общата сума в размер на 25 833,54 лева (двадесет и пет хиляди осемстотин
тридесет и три лева и петдесет и четири стотинки) – дължима неустойка за
забава на плащането, изчислена съгласно предвиденото в чл.43, ал.4 от
Договор за възлагане на обществена поръчка рег. № ПНО – ОП-18.10-
3/15.10.2018г.
/2/ Със сключването на настоящата спогодба,
ищецът оттегля предявения иск за заплащане на договорна мораторна
неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, представляваща част от
6
общата сума в размер на 25 833,54 лева (двадесет и пет хиляди осемстотин
тридесет и три лева и петдесет и четири стотинки) – дължима неустойка за
забава на плащането, изчислена съгласно предвиденото в чл.43, ал.4 от
Договор за възлагане на обществена поръчка рег.№ ПНО – ОП-18.10-
3/15.10.2018г.,
ищецът оттегля предявения иск за заплащане на законна лихва, считано от
датата на депозиране на исковата молба до окончателното й изплащане,
предявена с исковата молба по образуваното т.д.№80/2020г. по описа на
Окръжен съд – С..
/3/ Със сключването на настоящата спогодба, ответникът се задължава да
заплати сумата от 43 436 (четиридесет и три хиляди четиристотин тридесет и
шест) лева, формирана по следния начин: 1/ ½ от заплатената от ищеца
държавна такса: 1 000 (хиляда) лева; 2/ заплатено от ищеца адвокатско
възнаграждение: 2 436 (две хиляди четиристотин тридесет и шест) лева с
включен ДДС; 3/ частично незаплатен от ответника остатък по главница – 40
000 (четиридесет хиляди) лева, представляваща част от общата сума в размер
на 83 089,20 лева (осемдесет и три хиляди и осемдесет и девет лева и двадесет
стотинки) - дължим остатък от изпълнителско възнаграждение по Договор за
възлагане на обществена поръчка рег.№ПНО-ОП-18.10-3/15.10.2018г. и
Фактура№*** от 25.10.2019г., в седемдневен срок, считано от подписването и
одобряването на спогодбата от съда по т.д.№80/2020г. по описа на Окръжен
съд – С..
Чл.4. Плащанията погасяват задължението в следната последователност:
разноски, главница.
Чл.5. Начисляването на ДДС е съгласно разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС.
Чл.6. Плащанията да се извършат по банков път, по следната банкова сметка
на ищеца:
***
Чл.7. Плащанията се смятат за извършени в деня на заверяване на сметката на
ищеца.
7
Чл.8. При забава на ищеца да заплати дължимата сума по чл. 2, ал. 3 в
уговорения срок, целият дълг по чл. 2, ал.3 става незабавно изискуем, като
ищецът може да се снабди с изпълнителен лист и да потърси принудително
изпълнение на вземането си от ответника.
Чл.9. Изискуемостта на дълга настъпва по силата на настоящата спогодба, без
да е необходимо изрично уведомление от страна на ищеца за нейното
прогласяване или за даване на срок за доброволно изпълнение на ответника.
Чл.10. С изплащането на общата сума по чл. 2, ал. 3 и в срока, указан в
същата разпоредба, страните декларират, че считат за окончателно уредени
финансовите си отношения, произтичащи от посоченото по-горе
правоотношение, както и че никоя от страните няма и не може за в бъдеще да
има претенции по него.
ЗА ИЩЕЦ:_________ ЗА ОТВЕТНИК:_________
(адв. З.С.) (Златко Карамучев)
ОДОБРИЛ СПОГОДБАТА:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ МЕДЕНКА НЕДКОВА
8
СЪДЪТ уведомява страните, че съдебната спогодба има значение на
влязло в сила решение, като след одобряването и съдът ще следва да прекрати
производството по настоящето дело.
Ще следва на основание чл.78, т.9 от ГПК, поради приключване на
делото със спогодба между страните, половината от внесената Държавна
такса в размер на 1 000лв., да бъде възстановена на ищеца „ИСА 200“Е* гр.С.,
по сметката посочена в споразумението.
По гореизложеното и на основание чл.234 от ГПК съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по търговско дело№80/2020г. по
описа на Окръжен съд гр.С., поради постигнатата между страните спогодба,
която е одобрена от съда.
ВЪЗСТАНОВЯВА на ищеца „ИСА 2000“Е*гр.С. половината от
внесената ДТ, в размер на 1 000 /хиляда/ лева,която ще му се изплати след
влизане на определението в сила.
ЗАДЪЛЖАВА главният счетоводител при Окръжен съд гр.С. след
влизане в сила на определението за прекратяване на производството по
делото, да възстанови по горепосочената банкова сметка на ищеца „ИСА
2000“Е*гр.С. половината от внесената ДТ, в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството по делото може
да се обжалва от страните в едноседмичен срок, считано от днес, пред ПАС.
Протоколът написан в с.з.
Заседанието закрито в 10.30 ч..
ОПРЕДЕЛИ:
9
Съдия при Окръжен съд – С.: _______________________
Секретар: _______________________
10