Р Е Ш Е Н И Е
№ …………………….., гр. Варна
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
ВАРНЕНСКИ
РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, XLVІІІ-ми
състав,
в открито съдебно заседание, проведено на петнадесети януари две хиляди и двадесета
година, в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДОБРИНА ПЕТРОВА
при
участието на секретаря Марияна Рашева,
като
разгледа докладваното от съдията
гражданско
дело № 11724по описа на съда за 2019 г.,
за да се
произнесе, взе предвид следното:
Предявени са искове от „И.Г.“ ООД ЕИК *** против „Т.Д.“
ЕООД, ЕИК *** с правно основание чл.79 вр.чл.365 от ЗЗД за заплащане на сумата в размер на 6300 лева с ДДС, представляваща остатък
от извършено авансово плащане по прекратен договор за строителна услуга от
12.10.2018г., останал неизползван към момента на прекратяване на договора, на
основание сключено между страните споразумение от 15.04.2019г.,
ведно със
законната лихва върху главницата считано от подаване на исковата молба в съда.
Ищецът излага, че
на 09.11.2018г. в
Търговския регистър при АВ са вписани промени в обстоятелствата на еднолично
дружество с ограничена отговорност „М.
Б.5" ЕООД с ЕИК-***, действащо чрез тогавашния си управител Ж. К. Д., а
именно: прехвърляне на дружествения дял на едноличния собственик на капитала Ж.
К. Д.на новите съдружници и управители на същото-Д. Т
И.и К. Т. И. и промяна във фирманото наименование на
дружеството от „М. Б.5" в „И. Г.". От тогава същото действа като "И.Г." ООД с ЕИК-*** чрез
представляващите го управители Д. Т И.и К. Т. И., които го представляват заедно
и поотделно.
Ищецът твърди, че
на 12.10.2018г. между двете дружества е сключен Договор за предоставяне на строителна
услуга, по силата на който „М. Б.5"
ЕООД с ЕИК-***,
чрез тогавашния си управител Ж. К. Д., до промяната в дружеството, вписана на
09.11.2018г. в
TP, АВ в качеството си на Възложител, възлага на „Т.Д." ЕООД в
качеството му на Изпълнител, а последното приема да организира своя бригада от
строителни работници и да извърши строителни
работи „груб строеж", свързани с изграждането на предвидената за ново
строителство СГРАДА /обекта/: СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ в
УПИ XXI-1421, 1422, 1423
в кв.5 по плана на ж.к. ***. на гр.Варна, Община Варна, при спазване на всички законоустановени правила, норми и изисквания по
строителните работи, както и на условията и нормите по безопасност на труда и
изискванията на трудовото законодателство и др., под ръководството и надзора на
инвеститорски контрол на Възложителя. Срещу извършените строителни работи
Възложителят се задължил да заплаща
определеното в анекс възнаграждение по начина и сроковете определени в
договора. Договорена е цена на извършената
услуга по договора съгласно т.4.1 е
в размер на 275 478, 94 лв., като плащанията се извършват по банков път
Ищецът излага, че предвид
забава в изпълнението на вече започнала работа и очевидна невъзможност ответното
дружество да изпълни изцяло в срок обекта в степен „груб строеж", и с
оглед обстоятелството, че възложителят му е заплатил действително извършените и
приети СМР съответно след прихващане от стойността им на част от предварително
внесения аванс по договора, страните се споразумяват да прекратят договора и да
уговорят последиците от него.
Ищецът твърди, че на 15.04.2019г.
в гр.Варна между „И.Г." ООД и „Т.Д." ЕООД се
подписва Споразумение,
с което същите прекратяват по взаимно съгласие, сключения
между тях Договор за предоставяне на строителна услуга от 12.10.2018г. В т.2 от
горепосоченото споразумение страните договарят „Т.Д."
ЕООД да
върне на „И.Г." ООД сумата от 5 250 лева без ДДС, представляващи
остатък от предварително платения аванс по договора, целият в размер на 27 547 лева без ДДС, останал
неизползван от изпълнителя /неприспаднат/ предвид
прекратяването на договора съответно за оставащи неизвършени СМР. Страните
договарят връщането на сумата да се извърши в срок до един месец, считано
от подписване на споразумението по банков път по сметка на „И.г." ООД, от
която до тогава са извършвани разплащания между тях.Твърди, че ответникът не е заплатил
дължимата сума. Претендира и съдебно деловодни разноски.
В
едномесечния срок за отговор ответникът, не изразява становище.
В хода на проведеното по делото съдебно
заседание ищецът, чрез процесуален представител поддържа предявените искове и
моли за постановяване на неприсъствено решение по делото, с което бъдат
уважени.
Съдът като взе предвид, че
с връчените на ответника по реда
на ГПК съобщение за връчване на
препис от исковата молба и подаване на писмен
отговор (чл.131 ГПК) – приложение
№7 и призовка за страна за открито
съдебно заседание (чл.142 ГПК) – приложение №1, ведно
с Определение № 14526/06.11.2019 г. са му указани
последиците от неспазването на сроковете за размяна
на книжа и от неявяването му в съдебно заседание,
както и че предявеният иск е вероятно основателен, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, намира, че следва да
бъде поставено неприсъствено решение, като искът бъде
уважен в предявения размер.
На основание
чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца направените по делото
разноски за д.такса 254,52 лв. и внесено адвокатско възнаграждение в
размер на 700 лв. или в общ размер на 954,52 лева.
Мотивиран от гореизложените
съображения и на основание чл.238, ал.1 и чл.239 от ГПК, съдът
Р Е Ш И :
ОСЪЖДА „Т.Д.“ ЕООД, ЕИК ***
да заплати на „И.Г.“ ООД, ЕИК *** на
осн. чл.79 вр.чл.365 от ЗЗД, сумата от 6300 лева (шест хиляди и триста лева) с включен
ДДС, представляваща остатък от извършено авансово плащане по прекратен договор за строителна
услуга от 12.10.2018г., останал неизползван към момента на прекратяване на
договора, на основание сключено между страните споразумение от 15.04.2019г.,
ведно със
законната лихва върху главницата считано от подаване на исковата молба в съда - 23.07.2019г. до
окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА „Т.Д.“ ЕООД, ЕИК ***
да заплати на „И.Г.“ ООД, ЕИК *** сумата от 954,52 лева (деветстотин петдесет и четири лева и
петдесет и две стотинки), представляваща направените
по делото разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на
осн. чл.239, ал.4 ГПК.
РЕШЕНИЕТО да се
връчи на страните.
СЪДИЯ: