О П
Р Е Д
Е Л Е
Н И Е
№ 260350
26.03.2021 г. гр.Бургас
Бургаският окръжен съд Първо търговско отделение
Двадесет и шести март две хиляди двадесет и първа година
В закрито заседание в следния
състав :
Председател: ДАРИНА
КОСТОВА
като разгледа докладваното от
съдията Костова. т.д.N 256 по описа за 2020 г. по описа
на БОС, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:
Производството е
образувано по искова молба от „Съюз на българските филмови дейци“ -
сдружение с нестопанска цел, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК *********, със седалище и
адрес на управление - гр.София, бул. ’’Дондуков” № 67, представлявано от председателя
Милко Илиев Лазаров против „Инти“ ООД, вписано в
ТРРЮЛНЦ с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Богориди“, бл. 59, ет. 5, ап. 7, представлявано от
управителя Йордан Георгиев Георгиев, с която се иска да бъде осъден ответника
да заплати на ищеца сумата от 38 400
евро или тяхната левова равностойност по фиксинга на БНБ, представляваща
неустойка за забавено изпълнение на строителството на основание чл. 92 ЗЗД и
чл. 28. 2 от Договора за строителство, за периода на забавата, считано от
10.12.2018 г. до датата на завеждане на исковата молба, ведно с лихва върху
присъдената сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до
окончателното плащане, както и 18 850 лева, дължима на основание чл. 25 от
Договора за строителство, за периода от 24.01.2018 г. до датата на завеждане на
исковата молба, ведно с лихва върху присъдената сума, считано от датата на
завеждане на исковата молба до окончателното плащане.
С Решение №2/11.02.2021 год. предявените искове са уважени.
Постъпила е въззивна жалба от ответника. С Разпореждане от 16.03.2021
год. са посочени нередовностите на въззивната
жалба, състоящи се в липса на доказателства за внесена държавна такса по
въззивната жалба в размер на 1879,44 лв.,
същото е връчено на 18.03.2020г.
Постъпила е молба
от „Инти“ООД, ЕИК ********* за освобождаване от
дължимата държавна такса по въззивна жалба рег.
индекс и дата № 264296/15.03.2021 год.
Твръди се, че
дружеството няма финансова възможност да заплати дължимата държавна такса и се
моли съдът да бъде освободено от заплащане на същата.
По направеното
искане за освобождаване на ищеца от задължението за внасяне на държавна такса -
съдът намира същото за неоснователно със следните аргументи : Ищецът е
търговско дружество, поради което не може да се извърши предвидената в чл.83 от ГПК преценка за финансовото му състояние по реда на ГПК. Не са представени
никакви доказателства за наличието на финансови затруднения, а от представените
писмени доказателства може да бъде направен извод за наличие на търговска
дейност и съответно формирани печалби от същата. Направеното искане за
освобождаване от задължението да се внесе държавна такса е произволно и
голословни и следва да бъде оставено без уважение. Видно от доказателствата по
делото, ответникът – жалбоподател е собственик на право на строеж на сграда с
обща застроена площ от 2126 кв.м. ,
находяща се в центъра на гр. Созопол. Това обстоятелство само по себе си води
до извод за невярност на твърденията на жалбоподателя , че дружеството не
разполага с имущество, което да му позволи да заплати държавна такса в размер
на 1879,44лв. От справка в Търговския регистър по
партидата на дружеството се открива обявен годишен финансов отчет за 2016 год.
, обявен едва през 2020 год. , от който е видно, че дружеството счетоводно води
дълготрайни материални активи на стойност 321 000 лв. Дружеството не е
обявило ГФО за последните четири години и обявявало и предходните си отчети със
значителни многогодишни задължение, от което не следва да черпи права.
Съдът счита , че
цитираното Решение по делото Podbieski and PPU Polpure vs Poland е неприложимо в настоящия случай
защото е очевидно, че дължимата от жалбоподателя държавна такса не е
прекомерна, още по-малко е непосилна за заплащане от търговско дружество,
притежаващо описаното по-горе имущество.
Мотивиран от
горното, Бургаският окръжен съд,
ОПРЕДЕЛИ :
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ
молбата на „Инти“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с
ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Богориди“, бл. 59, ет. 5, ап. 7, представлявано от
управителя Йордан Георгиев Георгиев за освобождаване от задължението за внасяне на дължимата
по въззивна жалба рег. инд. № 264296/15.03.2021 год. държавна такса в размер на 1879,44 лв.
УКАЗВА на „Инти“
ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.
Бургас, ул. „Богориди“, бл. 59, ет. 5, ап. 7,
представлявано от управителя Йордан Георгиев Георгиев, че в седмодневен срок следва да
представи доказателство за внасяне на дължимата държавна такса по сметка на
Апелативен съд - Бургас , в противен случай, производството по делото ще бъде
прекратено.
Определението е
обжалваемо с частна жалба в седмодневен срок от съобщението пред Бургаския апелативен
съд.
Окръжен съдия :