№ 7153
гр. София, 24.03.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 172 СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и четвърти март през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ДЕСИСЛАВА Г. ИВАНОВА
при участието на секретаря МОНИКА В. АСЕНОВА
Сложи за разглеждане докладваното от ДЕСИСЛАВА Г. ИВАНОВА
Гражданско дело № 20221110103401 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 11:23 часа се явиха:
ИЩЕЦЪТ „НСК С.“ ЕООД – редовно уведомен от предходното съдебно
заседание, представлява се от адв. Я., с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ Д. А. Б. ПРИ М. С. – редовно уведомен от предходното
съдебно заседание, представлява се от юрк. К., с пълномощно по делото.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ В. С. С. – редовно уведомено за днешното съдебно
заседание, явява се лично.
АДВ. Я.: Да се даде ход на делото.
ЮРК. К.: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ като счете, че не са налице процесуални пречки за разглеждане
на делото в днешното съдебно заседание
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ДОКЛАДВА молба от страните, депозирана по делото на 28.02.2023 г.,
към която е приложен проект на съдебна спогодба и извление обективирано в
молбата, че молят съда да одобри същата.
1
ДОКЛАДВА заключение от ССЕ, депозирано по делото на 16.03.2023 г.
СЪДЪТ пристъпва към изслушване на заключението по допуснатата
ССЕ, депозирана в деловодството на съда на 16.03.2023 г.
СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ
В. С. С., 70 години, неосъждана, без дела със страните.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ ПРЕДУПРЕДЕНО ЗА НАКАЗАТЕЛНАТА
ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 291 НК. ОБЕЩА ДА ДАДЕ ВЯРНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което
поддържам. По конкретния абонатен номер, не съм установила да има
плащания.
АДВ. Я.: Нямам въпроси, да се приеме заключението.
ЮРК. К.: Нямам въпроси, да се приеме заключението.
СЪДЪТ намира, че не са налице пречки за приемане на заключението по
допуснатата ССЕ, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата ССЕ, на същото
да се изплати възнаграждение от внесения от ищеца депозит в размер на
300,00 лева.
ДА СЕ ИЗДАДЕ РКО на вещото лице за сумата в размер от 300,00 лева.
АДВ. Я.: Представям изрично пълномощно за сключване на спогодбата и
Заповед на лицето за двойния подпис.
2
СТРАНИТЕ /ПООТДЕЛНО/: Заявяваме, че желаем да сключим съдебна
спогодба, която да бъде одобрена с определение от съда.
Д. А. Б. при М. С. /ДАБ при МС/, ЕИК по БУЛСТАТ: ..., с адрес: гр. С.,
бул. „К. М. Л.” № 114Б, представлявано от М. Т. - Председател и С. П. - лице
по чл.13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС, определено със Заповед № РД 05-
130/13.02.2023 г. на председателя на Д. А. Б. при М. С.
и
„НСК С.” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с
ЕИК ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. „Т. А.“ №133, ет.
8, ап. 26, представлявано от едноличния собственик и управител С. В. В.
страни в съдебно производство по гр. д. № 20221110103401/2022 по
описа на Софийски районен съд, Гражданско отделение, 172 с-в,
се сключи настоящата спогодба за следното:
1/ Д. А. Б. при М. С. /ДАБ при МС/, ЕИК: ..., адрес: гр. С., бул. „К. М. Л.”
№ 114Б като Възложител с Решение № РД 05-670/08.10.2019 г. е открил
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Основен ремонт и
преустройство на кухненски блок и столова в административна сграда на
ДАБ при МС за обособяване на работни помещения и архивохранилище ”
като за Изпълнител на поръчката е определено дружество „НСК С.“ ЕООД,
вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК ЕИК, със седалище
и адрес на управление: гр. С., бул. „Т. А.“ № 133, ет. 8, ап. 26, с управител С.
В. В..
2/ След финализиране на процедурата по реда на Закона за обществените
поръчки, между ДАБ при МС като Възложител и „НСК С.“ ЕООД като
Изпълнител е сключен Договор № УС - 1241(16)/18.11.2019 г. за обект: „
Основен ремонт и преустройство на кухненски блок и столова в
административна сграда на ДАБ при МС за обособяване на работни
помещения и архивохранилище”, сключен между Д. А. Б. при М. С. (ДАБ при
МС) като Възложител и „НСК С.” ЕООД като Изпълнител.
3/ Възнаграждение по договора в размер на 684 933,18 лв. с ДДС е
заплатено авансово на Изпълнителя на 02.12.2019 г. За обезпечаване на
задълженията си по договора Изпълнителят е предоставил на 26.11.2019 г.:
съгласно чл. 9.1. от Договора гаранция за обезпечаване на изпълнението
в размер на 5% от стойността на договора или 28 538,88 лв.
съгласно чл. 9.5. от Договора гаранция за обезпечаване на
авансово предоставените средства или 684 933,18 лв.
4/ Строежът е предаден от строителя „ИСК С.” ЕООД на Възложителя
ДАБ при МС с Констативен акт (обр.15) вх. № 1241/74 от 23.09.2020 г. за
3
установяване на годността за приемане. За обекта е издадено Разрешение за
ползване № СТ-05-449/08.06.2021 г., издадено от началника на ДНСК въз
основа на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа,
изготвен на 03.06.2021 г. от Държавна приемателна комисия, назначена със
Заповед №РД-19-438/19.05.2021 г. на началника на ДНСК.
5/ Срокът за изпълнение на възложените строително-монтажни работи е
120 дни, считано от датата на съставяне на Протокол (обр.2) № 1241/28 от
31.01.2020 г. за откриване на строителната площадка, с който възложителят
предава на изпълнителя обекта. След двукратно прекъсване на
строителството поради причини, независещи от страните (обявяване на
извънредно положение, поради Covid 19 и наводнение на сутерена, където се
извършват строителни дейности), крайният срок за изпълнение на строежа е
изтекъл 15.08.2020 г. като изпълнените СМР са предадени на Възложителя
със закъснение от 40 дни. Съгласно т.11.1 от сключения договор № УС-
1241/16 от 18.11.2019 г., при забавено изпълнение, Изпълнителят дължи на
Възложителя неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от
стойността на договора по т.3.1, за всеки ден закъснение, но не повече от 10%
(десет на сто) от цената на договора. Дължимата от Изпълнителя неустойка
възлиза на 68 493,31 лв.
6/ С писмо изх. №УС-1241/103/18.06.2021 г. Възложителят ДАБ при МС
е уведомил „НСК С.“ ЕООД за размера на дължимата неустойка за забава,
уведомил е, че усвоява гаранцията за добро изпълнение, представляваща 5%
от стойността на договора и е поканил изпълнителя „НСК С.” ЕООД да
заплати доброволно в седемдневен срок остатъка от дължимата неустойка в
размер от 39 954,43 лв. С писмо №УС-1241/109/02.07.2021 г. Възложителят
ДАБ при МС уведомява Изпълнителя „НСК С.” ЕООД, че ще пристъпи към
усвояване на дължимата неустойка, като задържи изцяло внесената гаранция
за изпълнение на договора и прихване остатъка от неустойката от гаранцията
за авансово плащане. ДАБ при МС изрично посочва, че за освобождаване на
гаранцията за авансово предоставените средства е необходимо „НСК С.“
ЕООД да представи кредитно известие за размера на сумата, която следва да
бъде прихваната. С писмо изх. № УС-1241/119/04.08.2021 г., Възложителят
ДАБ при МС уведомява Изпълнителя „НСК С.“ ЕООД, че извършва
прихващане на сумата в размер от 39 954,43 лв. от внесената гаранция за
авансово плащане срещу задължението за неустойка за забавено изпълнение.
След извършеното прихващане, остатъкът от гаранцията за авансово
плащане в размер на 644 978,75 лева е възстановена на Изпълнителя „НСК
С.” ЕООД на 06.08.2021 г.
7/ Съгласно чл. 9.7 от Договора, гаранцията, която обезпечава авансово
предоставените средства се освобождават до 3 (три) дни след връщане или
усвояване на аванса.
8/ Изпълнителят „НСК С.“ ЕООД е предявил искове срещу ДАБ при МС
за заплащане на сума в размер на 11 154,69 лева, от която 10 654,52 лв. -
4
главница, представляваща за обезщетение за неизпълнение на парично
задължение, а именно - незаконосъобразно задържане на внесена гаранция за
авансово плащане на стойност 684 933,18 лв. за периода от 12.06.2021 г. до
06.08.2021 г., включително, както и лихва за забава върху главницата в размер
на 500,17 лв., считано от 07.08.2021 г. до датата на завеждане на исковата
молба, заедно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане
на исковата молба до окончателното й изплащане.
9/ Между същите страни са висящи искове по т. д. № 20221100900404 по
описа за 2022 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-18 състав
и по описа на гр.д. № 20221110102984/2022 по описа на СРС, 74 с-в, за които
страните са постигнали съгласие да уредят отношенията си със спогодба.
10/ С Определение по чл. 145 ТПК, страните са напътени към уреждане
на спора чрез спогодба, с цел решаване на възникналия спор и минимизиране
на разходите за всяка от страните.
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ ЗА УСТАНОВЕНО
И
СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:
1. Страните се съгласяват, че за периода от 26.11.2019 г., на която дата е
предоставена гаранцията за обезпечаване на аванса до 11.06.2021 г.,
ДАБ при МС не дължи на „НСК С.” ЕООД заплащане на лихви върху
средствата, предоставени като гаранция.
2. Страните се съгласяват, че сумата в размер на 644 978,75 лева е
възстановена на Изпълнителя „НСК С.” ЕООД, след изтичане на 3
/три/ дневния срок по чл. 9.7 от Договора, поради липса на
постигнато съгласие между страните за начина на погасяване на
задължението за неустойка.
3. С подписване и одобряване на настоящата спогодба се решава по
окончателен начин спора, относно забавата за възстановяване на
сумата в размер на 644 978,75 лева, представляващи остатък от
гаранция за авансово плащане след извършено прихващане, с
неустойка за забава по Договор № УС - 1241(16)/1 8.11.2019 г. за
обект: ,,Основен ремонт и преустройство на кухненски блок и
столова в административна сграда на ДАБ при МС за обособяване на
работни помещения и архивохранилище ” .
4. Възложителят ДАБ при МС се задължава да заплати на Изпълнителя
„НСК С.” ЕООД, сума в размер на 5 327,26 лв., като лихва за забавено
възстановяване на сумата от 644 978,75 лева за периода от 12.06.2021
г. до 06.08.2021 г.
5. Плащането ще бъде извършено по банкова сметка на Изпълнителя
„НСК С.” ЕООД - IBAN сметка ............, BIC код на Банката - ., Банка
5
„К. Би Си Б.“ ЕАД, в срок от 10 /десет/ работни дни, след
кумулативно изпълнение на следните условия:
1. Съдът е одобрил постигнатата между страните спогодба.
2. Страните са постигнали спогодба за уреждане на висящите
между тях спорове по гр. д. № 20221110102984 по описа на
Софийски районен съд, Гражданско отделение, 74 с-в и т.д. №
20221100900404 по описа за 2022 г. на Софийски градски съд,
Търговско отделение, VI-18 състав.
3. Изпълнителят представи на Възложителя счетоводни документи
за сумите по настоящата спогодба.
6. Страните се съгласяват, че ДАБ при МС не дължи на „НСК С.”
ЕООД, заплащане на други суми за лихви, неустойки, обезщетения
във връзка с възстановяване на гаранция за обезпечаване на авансово
предоставените средства или други плащания, пряко или косвено
свързани с Договор № УС - 1241(16)/18.11.2019 г., за обект: „Основен
ремонт и преустройство на кухненски блок и столова в
административна сграда на ДАБ при МС за обособяване на работни
помещения и архивохранилище”, както и в бъдеще няма да има други
имуществени или неимуществени претенции към Възложителя, във
връзка с изпълнението на сключения Договор.
7. Страните не си дължат взаимно разноски във връзка с водене на гр. д.
№ 20221110103401/2022 по описа на Софийски районен съд,
Гражданско отделение, 172 с-в.
Настоящата спогодба влиза в сила от датата на подписването й от
страните. Страните се задължават да представят настоящата спогодба с цел
одобряването й от съда по реда на чл. 234 ГПК.
Настоящата спогодба се състави и подписа в четири еднообразни
екземпляра - два екземпляра за Възложителя; един екземпляр за Изпълнителя;
един - за съда, както следва:
СПОГОДИЛИ СЕ:
ИЩЕЦ: „НСК С.“ ЕООД /.............................................../
ОТВЕТНИК: Д. А. Б. ПРИ М. С. /………………………………/
РАЙОНЕН СЪДИЯ: /………………………………/
6
Постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на
добрите нрави и че с нея се уреждат спорните въпроси помежду им.
Същата следва да бъде одобрена, а производството по делото
прекратено.
Ето защо, СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД на основание чл. 234 ГПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатата между страните – „НСК С.“ ЕООД, ЕИК:
ЕИК – ищец и Д. А. Б. ПРИ М. С., ЕИК по БУЛСТАТ: ... – ответник, съдебна
спогодба така, както е изложена по-горе.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 3401/2022 г. по описа на
Софийски районен съд, ІІ ГО, 172-ри състав.
Определението, с което съдът одобрява постигнатата спогодба, не
подлежи на обжалване.
Определението за прекратяване на производството по делото може да
се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред Софийския
градски съд.
Официално-заверени преписи от настоящия спогодителен протокол да
бъдат издадени на страните след изтичане срока за изготвяне на протокола от
днешното съдебно заседание.
Съдът пристъпи към процедура по полагането на подписите върху
обективираната в протокола съдебна спогодба, представляваща неразделна
част от същия.
Съдебното заседание приключи в 11:29 часа.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
7
Секретар: _______________________
8