Р Е
Ш Е Н
И Е № 260001
Гр. К.-04.01.2021г
В И М
Е Т О Н
А Н
А Р О
Д А
РАЙОНЕН СЪД-К.-първи състав в открито заседание на 20.10.2020г в
състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИАНА СТАНКЕВА
При
секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д.325/2020г по описа на КРС,за да се
произнесе,взе предвид следното:
Държавна
психиатрична болница“Свети Иван Рилски“,представлявана от Ц.Г.,са предявили
против „Алгара Билд“ ООД с ЕИК 20467048, представлявано от Р.М.Ц., иск с правно
основание чл.79 ал.1 ЗЗД и цена иска 8 683.71лв.
В
изпълнение задълженията си в чл.131 ГПК,съдът е изпратил препис от исковата
молба на ответника,като в отговор на същата оспорва иска изцяло.
Съдът,след
като прецени доводите на страните и доказателствата приема за установено
следното:
На
13.08.2019г е сключен договор между страните по обществена поръчка,за
извършване на ремонтно-строителни работи за изпълнение на мурки по енергийна
ефективност на три болничени отделения в ищцото болнично заведение.о силата на
договора ответника е следвало да извърши строително-монтажните работи,и
съгл.чл.18 от същият при неспазване на срока по чл.5 от Договора, изпълнителят
дължи неустойка в размер на 0.5% от сумата 248 105.54лв.Договора е сключен
на 13.08.2019г и според чл.5 срока за изпълнение на СМР е от 90 дни от датата
на подписване на протокола за откриване на стротелната площадка.Протокола е
подписан на 23.09.2019г и изтича срока
на 23.12.2019г Акт за извършени СМР,констатира че към 31.12.2019г са изпълнени
СМР,като е налице забавено изпълнение на срока със 7 дни.В съотвествие с
договорената клауза в чл.18 от договора,касаеща неустойка за забава в размер на
0.5%,за всеки просрочен ден,което възлиза на исковата сума.Обекта е приет
окончателно на 15.01.2020г.
С
писмо с обратна разписка ищеца е поканил ответника да изпълни задължението си
от 09.03.2020г до настоящият момент не е
изпълнил това задължение.
В
резултат на неизпълнението от страна на ответника на задължението му,са
настъпили вреди за ищеца в ненавременно пускане на обекта и невъзможност за
приема не болни,съгласно уведомлението в РЗИ.
Отвеникът
твърди,че не са нарущения на извършените СМР съгласно подписаният договор между
страните, и че температурите не са били подходящи за извършване на тази
дейност,както и че за ищеца не са настъпили вреди какви сочи в
молбата.Доказателства за тези твърдения в отговора на ответника,не се
представят.
Съобразно
изложеното съдът приема,че иска е доказан по основание и размер,ответникът не
сочи доказателства оборващи твърденията в исковата молба,поради което,същият
следва да бъде уважен така както е предявен.
Водим от горното
съдът
Р
Е Ш И:
ОСЪЖДА „АЛГАРА БИЛД“ООД ЕИК ********* ,представлявано от Р.М.Ц.
да заплати на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА „Св.Иван Рилски“представлявано от
д-р Ц.Г. в качеството на Директор,сумата от 8 683.71лв,ведно със законна
лихва,считано от 08.06.2020г до окончателното изплащане на сумата,както и
разноски в размер на 1044лв.
РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване пред Окръжен
съд С.,в двуседмичен срок от получаването му от страните.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: