О П
Р Е Д
Е Л Е
Н И Е
град Велико Търново, 07.08.2019 г.
В ИМЕТО НА
НАРОДА
Административен
съд – Велико Търново, трети състав, в закрито съдебно заседание на седми август
две хиляди и деветнадесета година, в състав:
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Евтим
Банев
като
разгледа докладваното от съдия Банев административно дело № 449 по описа на
Административен съд – Велико Търново за 2019 година, за да се произнесе, взе
предвид следното:
С Решение № 11360/ 24.07.2019 г. по адм. дело № 11073/ 2018 г. на Върховен административен съд,
е отменено Решение № 285/ 02.07.2018 г., по адм. дело
№ 790/ 2017 г. по описа на Административен съд – В. Търново, като делото е
върнато на същия съд, за ново разглеждане от друг състав. Производството е образувано за разглеждане
на жалбата, подадена от Община Търговище с административен адрес гр. Търговище, пл. „Свобода“, против решение за отказ от
верификация, обективирано в Писмо изх. №
08-00-839/ 25.09.2017 г. на ръководителя на управляващия орган по Оперативна
програма „Околна среда 2007–2013 г.“ /УО на ОПОС/ при Министерство на околната
среда и водите – гр. София, без частите по т. II – 43 510,90 лв. и по т.
III – 4 392,82 лв. от посоченото решение. С обжалваното решение в частта
му – предмет на спора, във връзка с Искане за средства № 13 за окончателно
плащане по проект № 58111-18-209 „Рехабилитация на ВиК
мрежите на гр. Търговище“, финансиран на основание Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 58111-С018-209/ 29.12.2008 г. по ОПОС 2007 – 2013 г., е
извършен отказ за верификация на заявени от Община Търговище средства в размер
на 2 456 787,85 лв. - плащания по Договор Д-ОП-42/ 20.12.2012 г. с изпълнител „Понсстройинженеринг”ЕАД.
Делото следва да бъде внесено за
разглеждане в открито съдебно заседание, за която дата да се призоват като
страни жалбоподателят Община Търговище
и ответник
ръководителя на управляващия орган по Оперативна програма „Околна среда
2007–2013 г.“. Предвид посочените в решението на ВАС подлежащи на установяване
факти – за кои конкретни обекти е забавата в изпълнението на договора с „Понсстройинженеринг” ЕАД, за тези обекти ли са издадени
строителни разрешения, изменени със заповед № 3-01-694/ 26.07.2013 г., заповед
№ 3-01-910/ 04.10.2013 г., заповед № 3-01-952/ 18.10.2013 г., заповед № 3-01-1053/
11.09.2015 г., и каква е стойността на обектите при които е налице забавено
изпълнение, на жалбоподателя следва да се укаже, че съгласно чл. 170, ал. 2 от АПК, тежестта за установяване на тези факти се носи от него.
Водим от горното и на основание чл. 157, ал. 1 от АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Конституира
като
страни по адм. дело № 449/ 2019 г.
по описа на Административен съд – В. Търново жалбоподателя Община Търговище с административен адрес гр. Търговище, пл. „Свобода“ и ответник ръководителя на управляващия
орган по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“ при Министерство на околната среда и водите –
гр. София, с адрес гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ №
67.
Насрочва
делото
в открито съдебно заседание на 17.09.2019 г. от 11:00 часа, за която дата да се
призоват страните.
Указва
на
жалбоподателя, че съгласно чл. 170, ал. 2 от АПК, в негова тежест е да установи
в настоящото производство за кои конкретни обекти е забавата в изпълнението на
договора с „Понсстройинженеринг” ЕАД по проект № 58111-18-209
„Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище“, за
тези обекти ли са издадени строителните разрешения, изменени със заповед №
3-01-694/ 26.07.2013 г., заповед № 3-01-910/ 04.10.2013 г., заповед № 3-01-952/
18.10.2013 г. и заповед № 3-01-1053/ 11.09.2015 г., и каква е стойността на
обектите при които е налице забавено изпълнение.
Преписи от определението да се изпратят
на страните.
Административен съдия :