ПРОТОКОЛ
№ 1754
гр. София, 24.10.2022 г.
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-1, в публично заседание на
двадесет и четвърти октомври през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:Румяна Спасова
при участието на секретаря Славка Кр. Димитрова
Сложи за разглеждане докладваното от Румяна Спасова Търговско дело №
20221100901366 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 14:15 часа се явиха:
ИЩЕЦЪТ Г.-АБС ООД - редовно призован, представлява се от ад. К., с
пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ К.-1 ЕООД - редовно призован, представлява се от адв.
А., с днес представено изрично пълномощно.
Адв. К.: Завявам, че с ответника сме постигнали спогодба, която сме
представили по делото и молим да бъде одобрена от съда.
Адв. А.: Присъединявам се.
СТРАНИТЕ /поотделно/: Постигнахме споразумение в следния
смисъл:
СЪДЕБНА СПОГОДБА ПО ЧЛ. 234 ГПК
Днес, 24 октомври 2022 год. в гр. София, между подписаните:
1. „Г. - АБС” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.
София, п.к. ****, бул. ****, офис 4, с ЕИК: ****, представлявано от
управителя А.В.Л., ЕГН **********, от една страна
И
1
2. „К.-1“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес па управление област
София (столица), община Столична гр. София 1111 район р-н Слатина
ж.к. Гео Милев, ул.Симеонов век No ****, представлявано от управителя
З.Б.К., ЕГН **********, от друга страна
се споразумяха за следното:
1. „К.-1“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление област
София (столица), община Столична гр. София 1.1.11 район р- н Слатина ж.к.
Гео Милев, ул.Симеонов век No ****, представлявано от управителя З.Б.К.,
като страна по Договор от 25 август 2017г. с предмет- „ специализирани
строителни и монтажни работи по укрепване с 2 обособени позиции.
Обособена позиция № 1 - „ Укрепване склонов участък при км 38+800 на
общински път PAZ 1181/Дорково- Костандово-лет.“Св.Константин" -
Пещера"', Обособена позиция № 2 - „ Укрепване склонов участък при км
27+500 па общински път PAZ 1181/Дорково-Костандово-лет.
“Св.Константин" - Пещера" ПРИЗНАВА, че дължи на „Г. -АБС” . ООД към
дата 22.07.2022 г. (датата на завеждане па исковата молба) сумата от
а. 39 600,00 лв. / тридесет и девет хиляди и шестстотин лева/,
представляваща неизплатената част от дължимата по договор цена
2. 1. „К.-1“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление
област София (столица), община Столична гр. София 1.1.11 район р- н
Слатина ж.к. Гео Милев, ул.Симеонов век No ****, представлявано от
управителя З.Б.К., като страна по Договор от 25 август 2017г. с предмет-
„специализирани строителни и монтажни работи по укрепване с 2
обособени позиции. Обособена позиция № 1 - „ Укрепване склонов участък
при км 38+800 на общински път PAZ 1181/Дорково- Костандово-
лет.“Св.Константин" - Пещера"', Обособена позиция № 2 - „ Укрепване
склонов участък при км 27+500 па общински път PAZ 1181/Дорково-
Костандово-лет. “Св.Константин" - Пещера" ПРИЗНАВА, че дължи на „Г. -
АБС” ООД към дата 22.07.2022г. (датата на завеждане па исковата молба)
следните суми, представляващи възстановяване на събиране на дължимата
сума:
а. 1 226,00 лв. (хиляда двеста двадесет и шест лева), представляваща
половината от платената държавна такса за завеждане на иска в размер на 2
452,00 лв. /две хиляди четиристотин петдесет и два лева/. Разликата до
пълния размер на платената държавна такса е дължима само при условия, че
съдът не одобри съдебна спогодба в съответствие с договореното с
настоящето споразумение.
b. 2 000,00 лв. /две хиляди лева/, представляваща адвокатско
възнаграждение за процесуално представителство по гр. дело 1366 по описа
на СТС за 2022г. и свързаните с него изпълнителни и обезпечителни
производства.
2
3. „Г. -АБС“ ООД опрощава на „К. -1“ ЕООД сумата от 21 700 лв.
/двадесет и една хиляди и седемстотин лева/, представляваща 100% (сто
процента) от договорената неустойка за забава за периода от 22.07.2019 до
22.07.2022г. в чл. 25 от Договор от 25.08.2017 г., както и законната лихва
върху сумата 39 600 лева, считано от дата на завеждане на исковата молба до
изплащането й.
4. Страните се съгласяват, че дължимите по т. 1 и т. 2 от настоящата
спогодба суми са в общ раземр на 42 826,00 лева (четиридесет и две хиляди
осемстотин двадесет и шест лева). „Г. -АБС“ ООД заявява, че преди
подписване на настоящата спогодба е получил от „К. -1“ ЕООД по банков път
сума в общ размер на 21 826 лева /двадесет и една хиляди осемстотин
двадесет и шест лева/, платена на три пъти, както следва: на 24.08.2022 г.
сумата от 7 826 лева, на 09.09.2022 г. сумата от 7 000 лева, на 10.10.2022 г.
сумата от 7 000 лева. Страните се съгласяват, че платената сума в размер на
21 826 лева се счита за плащане по т. 1 и т. 2 от настоящата спогодба.
Страните се съгласяват сумата от 21 000 лева /двадесет и една хиляди лева/,
представляваща разликата между дължимата сума по т. 1 и т. 2 от настоящата
спогодба и вече платанета, „К. -1“ ЕООД да заплати на „Г. -АБС“ ООД на три
равни вноски, както следва
a. 7 000 лв. –до 10.11.2022 г.
b. 7 000 лв. –до 10.12.2022 г.
c. 7 000 лв. –до 10.01.2023 г.
5. Остатъкът от дължимите суми, определени в т. 4 следва да бъдат
платени чрез банков превод по следната банкова сметка в лева: IBAN:
**********, BIC: BPBIBGSF, при банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД.
6. „К. – 1“ ЕООД може да погаси предсрочно дължимите суми. При
закъснение на едно плащане, но направено в срока до 10.01.2023 г., няма да се
счита за нарушение на настоящата спогодба. При закъснение на две или
повече плащания, без значение от момента на тяхното изплащане „Г. -АБС“
ООД ЩЕ БЪДЕ В ПРАВОТО СИ да предприеме действия за принудително
събиране на сумите.
7. Страните се съгласяват, че с изпълнението на задълженията по
настоящата спогодба взаимоотношенията, предмет на производство по т.д. №
1366/2022 г., ТО, VІ-1 състав по описа на СГС са напълно и оконочателно
уредение, както и по Договор от 25 август 2017 г. с предмет „специализирани
строителни и монтажни работи по укрепване с 2 обособени позиции.
Обособена позиция № 1 - „ Укрепване склонов участък при км 38+800 на
общински път PAZ 1181/Дорково- Костандово-лет.“Св.Константин" -
Пещера"', Обособена позиция № 2 - „ Укрепване склонов участък при км
27+500 па общински път PAZ 1181/Дорково-Костандово-лет.
“Св.Константин" - Пещера", по който страните нямат други финансови
3
претенции. „К. – 1“ ЕООД декларира, че вследствие на наложения запор не са
претърпени вреди, няма да претендира такива и няма да подава възражения
по реда на чл. 403 от ГПК.
С П О Р А З У М Е Л И С Е:
……………………………. …………………………..
За Г. –АБС ООД: За К.-1 ЕООД:
СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните е постигната спогодба по
предявените искове и доколкото намира, че същата не противоречи на закона
и на добрите нрави, както и изявленията за сключване на спогодба са
направени от лица, имащи представителна власт, намира че следва да бъде
одобрена постигнатата между страните спогодба, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба така, както е обективирана в
настоящия протокол.
Адв. К.: Моля да ни се върне половината от внесената държавна такса.
СЪДЪТ, на основание чл. 78, ал. 9 ГПК и като взе предвид постигната
спогодба
ОПРЕДЕЛИ:
ВРЪЩА на ищеца половината от внесената държавна такса, която
възлиза на 1 226 лева, която да бъде преведена по банкова сметка IBAN:
**********, BIC: BPBIBGSF, при банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД.
Съдът, като съобрази одобрената по-горе спогодба и това, че е изчерпен
целият предмет на делото, намира че са налице предпоставките за
прекратяване на настоящото производство. Ето защо
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 1366/2022 г. по описа на
Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-1 състав.
4
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски
апелативен съд в едноседмичен срок, считано от днес.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14:40
часа.
Съдия при Софийски градски съд: _______________________
Секретар: _______________________
5