Определение по дело №256/2020 на Окръжен съд - Бургас

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№                                                                08.11.2023г.                              гр.Бургас

 

Бургаският окръжен съд                                                           Първо гражданско отделение

На осми ноември две хиляди  двадесет и трета година

В закрито заседание в следния състав :

 

                                                    Председател:   ДАРИНА  КОСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Костова гр. д. № 256 по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

С Определение 261551 от 21.09.2021 год.,  съдът е допуснал обезпечение на предявените искове по т.д. № 256/2020 год. по описа на Окръжен съд Бургас, с диспозитив както следва :  

„ДОПУСКА обезпечение в полза на „Съюз на българските филмови дейци“ - сдружение с нестопанска цел, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление - гр.София, бул. ’’Дондуков” № 67, представлявано от председателя Милко Илиев Лазаров против „Инти“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Богориди“, бл. 59, ет. 5, ап. 7, представлявано от управителя Йордан Г.Г., на иск за заплащане на  сумата от  38 400 евро или тяхната левова равностойност по фиксинга на БНБ, представляваща неустойка за забавено изпълнение на строителството на основание чл. 92 ЗЗД и чл. 28. 2 от Договора за строителство, за периода на забавата, считано от 10.12.2018 г. до датата на завеждане на исковата молба, ведно с лихва върху присъдената сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане, както и 18 850 лева, дължима на основание чл. 25 от Договора за строителство, за периода от 24.01.2018 г. до датата на завеждане на исковата молба, ведно с лихва върху присъдената сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане и разноските по делото, чрез налагане на  обезпечителна мярка: „възбрана“ върху следния недвижим   имот , собственост на ответника, а именно :

Самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 67800.504.299.1.20, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ Ателие № 20, с площ от 99,09 кв.м., което се намира на пети етаж, вх.Б, в сграда № 1 , разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.299, находящ се на  адрес: гр.Созобол, общ.Созопол, п.к.№ 8130, „Лазурен бряг“, вх.Б, ет.5, ателие № 20, така , както е описан в нотариален акт № 1**, том **, дело №2067, вх.рег. №3722/**.0*.20** на СВ Бургас.

Да се издаде исканото удостоверение за снабдяването на ищеца със схема на имота от СГКК – Бургас, след внасяне на дължимата държавна такса.

Да се издаде обезпечителна заповед .“

Производството по обезпечените искове е приключило с влязло в сила решение, с което исковете са уважени.

Постъпила е молба от ищеца , с която се посочва , че ответникът е заплатил дължимото по делото и се иска от съда да отмени допуснатото обезпечение и да вдигне наложените обезпечителни мерки.

Производството е по чл.402 от Гражданския процесуален кодекс.

Постъпила молба за отмяна на допуснатото обезпечение, която , предвид гореизложената фактическа и правна обстановка е основателна.

Бургаският окръжен съд, като съобрази, че производството по исковете , чието обезпечаване е допуснато е прекратено, намира, че е налице предпоставката по чл.402 от ГПК за отмяна на допуснатото обезпечение.

Мотивиран от горното, Бургаският окръжен съд:

 

                                   ОПРЕДЕЛИ :

 

ОТМЕНЯ  допуснатото с Определение 261551 от 21.09.2021 год.,  съдът е допуснал обезпечение на предявените искове по т.д. № 256/2020 год. по описа на Окръжен съд Бургас, с диспозитив както следва : 

„ДОПУСКА обезпечение в полза на „Съюз на българските филмови дейци“ - сдружение с нестопанска цел, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление - гр.София, бул. ’’Дондуков” № 67, представлявано от председателя Милко Илиев Лазаров против „Инти“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Богориди“, бл. 59, ет. 5, ап. 7, представлявано от управителя Йордан Г.Г., на иск за заплащане на  сумата от  38 400 евро или тяхната левова равностойност по фиксинга на БНБ, представляваща неустойка за забавено изпълнение на строителството на основание чл. 92 ЗЗД и чл. 28. 2 от Договора за строителство, за периода на забавата, считано от 10.12.2018 г. до датата на завеждане на исковата молба, ведно с лихва върху присъдената сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане, както и 18 850 лева, дължима на основание чл. 25 от Договора за строителство, за периода от 24.01.2018 г. до датата на завеждане на исковата молба, ведно с лихва върху присъдената сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане и разноските по делото, чрез налагане на  обезпечителна мярка: „възбрана“ върху следния недвижим   имот , собственост на ответника, а именно :

Самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 67800.504.299.1.20, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ Ателие № 20, с площ от 99,09 кв.м., което се намира на пети етаж, вх.Б, в сграда № 1 , разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.299, находящ се на  адрес: гр.Созобол, общ.Созопол, п.к.№ 8130, „Лазурен бряг“, вх.Б, ет.5, ателие № 20, така , както е описан в нотариален акт № 1**, том **, дело №2067, вх.рег. №3722/**.0*.20** на СВ Бургас.“

“

Да бъдат вдигнати наложените обезпечителни мерки.

 

Определението е обжалваемо с частна жалба пред Апелативен съд  Бургас в седмодневен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :