№ 304
гр. София, 14.02.2024 г.
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-19, в публично заседание на
четиринадесети февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в
следния състав:
Председател:Райна Стефанова
при участието на секретаря Маргарита Ив. Димитрова
Сложи за разглеждане докладваното от Райна Стефанова Търговско дело №
20221100901706 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 10:30 часа се явиха:
ИЩЕЦЪТ „ИПА“ ЕООД /с предходно наименование „И.П.-А.“ ЕООД/
– редовно уведомен. За него се явява адв.А. С. - с пълномощно по делото.
Адв.С.: Представям пълномощното, което поискахте в предходното
съдебно заседание, подписано лично от управителя на дружеството за
сключване на спогодба, и за частичен отказ от иска за мораторна лихва.
ОТВЕТНИКЪТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО –
редовно уведомен. За него се явява гл.юрк.С. – с пълномощно по делото и с
представено по делото изрично пълномощно за сключване на спогодба.
СТРАНИТЕ/поотделно/: Да се даде ход на делото.
С оглед редовното уведомяване на страните, СЪДЪТ счита, че не са
налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:
ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№ 16541 от 13.02.2024 г. от Р. С.
гл.юрисконсулт, с която представя проект на съдебна спогодба, одобрена от
страните по делото – на хартия и на електронен носител.
1
Адв.С.: Моля да бъде одобрена постигнатата от нас спогодба, за която
сме представили проект и ще подпишем в днешното съдебно заседание.
Съгласували сме текста. Правя частичен отказ от предявения иск по чл.86
ЗЗД за мораторна лихва в общ размер от 61 955,32 лева за периода от
28.02.2020 г.– 18.09.2022 г. за сумата от 12 968,29 лв., така, както е посочено в
т.5 на спогодбата, като в останалата част за разликата от 48 987,03 лева сме
уредили отношенията си с постигната спогодба в т.3. Представям договор и
фактура във връзка с извършените разноски за адвокатско възнаграждение.
СТРАНИТЕ/поотделно/: Постигнали сме спогодба по делото
уреждаща окончателно отношенията ни във връзка с предявените искове,
проект от която представяме пред съда, като приемаме да направим промени
по т.3 да бъде допълнено уточнението: след израза „ върху сумата от 188 800
лв.“ да се допълни - главница предявена като частичен иск от сумата 238 800
лв. По отношение на разноските постигнахме следното: споразумели сме се
да поемем разноските по ДТ в половин размер по сумите – предмет на
споразумението и ДТ върху иска за мораторна лихва, за който се прави
частичен отказ, както и да заплатим платения адвокатски хонорар в размер на
12 000 лева, поради което извършваме промяна в размера и същата е в общ
размер 17 775,25 лева, формирана като сбор от сумата от половината ДТ в
размер на 5 256,52 лева по исковете – предмет на спогодбата и ДТ в размер на
4% върху иска, за който се прави частичен отказ в размер на 12 968.29 лева
или ДТ в размер на 518,73 лева.
Гл.юрк.С.: Моля да бъде одобрена спогодбата. С нея считаме, че
изцяло уреждаме отношенията между страните по процесния договор.
Адв.С.: Моля да бъде одобрена спогодбата. С нея считаме, че изцяло
уреждаме отношенията между страните по процесния договор.
Спогодбата е в следният смисъл:
„ИПА“ ЕООД, /с предходно наименование „И.П.-А.“ ЕООД/, с ЕИК
****, със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, ул. ****,
представлявано от управителя Ц.И.П., чрез адв. д-р А. С. - САК, личен №
****, с адрес гр. София, п. к. 1000, ул. "****" I, ет. ****, упълномощен с
изрично пълномощно от 07.02.2024 г., в качеството му на Ищец
и
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с БУЛСТАТ
*********, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, представлявано
от проф. Х.Х., чрез Р. С., упълномощена с изрично пълномощно рег. № П-00-
10/05.02.2024 г. в качеството му на Ответник, наричани по-долу заедно
2
Страни
като взеха предвид следните безспорни и установени между тях факти
и обстоятелства:
А. Между Министерството на здравеопазването и ДЗЗД „Р.З.И.“ е
сключен Договор № РД-11-278/17.08.2016г., изменен с Допълнително
споразумение № РД-11-338/22.11.2017 г., наричани заедно по-долу
„Договора“, след проведена обществена поръчка с предмет: „Избор на
изпълнител за подготовка на проектно предложение за кандидатстване с
голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по
ОПРР 2014-2020“. Проектът се реализира по приоритетна ос 4 „Р.З.И.“ на
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.;
В. ДЗЗД „Р.З.И.“ е неперсонифицирано дружество, в което участват
следните юридически лица: „ИПА“ ЕООД (с предходно наименование "И.П.-
А.” ЕООД), "Н.А." АД, "ММВ - И." ЕООД и "И." АД. „ИПА“ ЕООД е
придобило вземанията от останалите участници в ДЗЗД „Р.З.И.“ към
Министерство на здравеопазването по Договора, ведно с дължимата
мораторна лихва, по силата на три договора за прехвърляне на вземане
(цесия), и трите от 26.02.2020 г. За цесиите Министерството на
здравеопазването е надлежно уведомено с писмо с вх. № 26-00-878 на
16.03.2021 г., поради което към момента на подписване на тази Спогодба
единствен титуляр на вземанията по Договора е „ИПА“ ЕООД;
С. На 02.08.2019 г., от последното плащане, дължимо по Договора, в
размер на 477 600 лева (четиристотин седемдесет и седем хиляди и
шестстотин лева), Министерството на здравеопазването неоснователно
прихваща неустойка в размер на 238 800 лева (двеста тридесет и осем хиляди
и осемстотин лева), представляваща 10 % от стойността на целия Договора;
4. На 27.02.2020г. поради неоснователността на прихващането по буква С,
на основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, „ИПА“ ЕООД завежда частичен иск за
главница в размер на 50 000 лева (петдесет хиляди лева) от пълният
размер на главницата от 238 800 лева (двеста тридесет и осем хиляди и
осемстотин лева), ведно с мораторната лихва върху главницата по
предявения частичен иск, считано от 27.02.2020 г. до окончателното й
изплащане.
Е. С исковата молба, на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, са заведени също:
а. частичен иск в размер на 4 000 лева (четири хиляди лева) от
3
пълния размер на сумата от 18 175, 33 лева (осемнадесет хиляди сто
седемдесет и пет лева и тридесет и три стотинки), представляваща мораторна
лихва върху неплатеното в срок окончателно плащане по Договора в размер
на 477 600 лева (четиристотин седемдесет и седем хиляди и шестстотин лева),
за периода на забава от 19.03.2019 г. до 02.08.2019 г. и
b. частичен иск в размер на 3 000 лева (три хиляди лева) от пълния
размер на сумата от 13 863, 67 лева (тринадесет хиляди и осемстотин
шестдесет и три лева и шестдесет и седем стотинки), представляваща
мораторна лихва върху неплатената цена в размер на 10 % от общата цена по
Договора, за периода на забава от 03.08.2019 г. до 27.02.2020 г.
6. Въз основа на заведените искове е образувано т. д. № 445/2020 г., ТО,
VI-5 състав по описа на Софийски градски съд. Правният спор е
приключил с неподлежащо на обжалване определение № 50351 от
30.06.2023 г., постановено по т.д. № 1703/2022 г., II ТО, по описа на
ВКС, с което не е допуснато до касационно обжалване въззивно Решение
№ 221/01.04.2022 г., постановено по търговско дело № 397/2021 г., ТО,
III състав по описа на Софийски апелативен съд, с което е отменено в
цялост Решение № 260258/15.02.2021 г., постановено по т.д. № 445/2020,
ТО, VI-5 състав по описа на Софийски градски съд. С влязлото в законна
сила съдебно Решение № 221/01.04.2022 г., Софийски апелативен съд е
осъдил Министерството на здравеопазването да заплати на „ИПА“
ЕООД предявените искове в цялост и всички разноски за всички съдебни
инстанции, ведно с дължимите се законни лихви за съответните
периоди;
6. На 17.10.2023 г. Министерство на здравеопазването заплати на „ИПА“
ЕООД сумите по изпълнителен лист от 21.07.2023 г., издаден въз основа
на горецитираните съдебни актове, в общ размер от 98 207,63 лева
(деветдесет и осем хиляди двеста и седем лева и шестдесет и три
стотинки);
6. Съгласно т. 2 на тълкувателно решение № 3/2016 от 22.04.2019 г. на
ВКС, Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии се е
произнесло, че решението по уважен частичен иск за парично вземане се
ползва със сила на присъдено нещо по отношение на правопораждащите
факти на спорното субективно материално право при предявен в друг
исков процес остатъчен иск. При уважаване на частичен иск,
обективните предели на силата на присъдено нещо обхващат
основанията на иска, индивидуализирани посредством
правопораждащите факти, страните по материалното правоотношение и
4
съдържанието му до признатия размер на спорното субективно
материално право, което в конкретния случай е прихванатата от
последното дължимо плащане по Договора неустойка в размер на
238 800 лева (двеста тридесет и осем хиляди и осемстотин лева),
се сключи настоящата съдебна спогодба, с която Ищецът и Ответникът, се
споразумяват да уредят изцяло висящия помежду им съдебен спор по
настоящото т.д. № 1706/2022 г. по описа на СГС, ТО, VI-19 състав, по
следния начин:
1. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО признава и се
задължава да заплати на „ИПА“ ЕООД (с предходно наименование
"И.П.-А.” ЕООД), ЕИК **** сумата в размер от 188 800 лева (сто
осемдесет и осем хиляди и осемстотин лева), представляваща
неизплатената част от цената, възнаграждение по т.3.4.1, предложение
трето от Договор № РД-11-278/17.08.2016 г., изменен с Допълнително
споразумение № РД-11-338/22.11.2017 г., сключени след проведена
обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка на
проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект
за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020“, ведно
със законната лихва върху тази сума от 19.09.2022 г. до окончателното й
изплащане, по иск с правно основание чл. 79, ал. 1, предложение
първо от ЗЗД, предявен като частичен от сумата в размер на 238 800
лева (двеста тридесет и осем хиляди и осемстотин лева).
2. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО признава и се
задължава да заплати на „ИПА“ ЕООД (с предходно наименование
"И.П.-А.” ЕООД), ЕИК ****, сумата в размер на 14 175,33 лева
(четиринадесет хиляди сто седемдесет и пет лева и тридесет и три
стотинки), представляваща лихва за забава, дължима за периода от
19.03.2019 г. до 02.08.2019 г., върху сумата от 477 600 лева
(четиристотин седемдесет и седем хиляди и шестстотин лева),
незаплатената цена в срок по Договор № РД-11-278/17.08.2016 г.,
изменен с Допълнително споразумение № РД-11-338/22.11.2017 г., по
иск с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, предявен като частичен от
18 175,33 лева (осемнадесет хиляди сто седемдесет и пет лева и тридесет
и три стотинки), както и сумата в размер от 10 863,67 лева (десет хиляди
осемстотин шестдесет и три лева и шестдесет и седем стотинки),
представляваща лихва за забава, дължима за периода от 03.08.2019 г. до
27.02.2020 г., върху сумата от 238 800 лева (двеста тридесет и осем
хиляди и осемстотин лева), незаплатена част от цената по договора, по
иск с правно основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, предявен като частичен от
13 863,67 лева (тринадесет хиляди осемстотин шестдесет и три лева и
5
шестдесет и седем стотинки).
3. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО признава и се
задължава да заплати на „ИПА“ ЕООД (с предходно наименование
"И.П.-А.” ЕООД), ЕИК **** сумата в размер на 48 987,03 лева
(четиридесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и три
стотинки), представляваща лихва за забава, дължима за периода от
28.02.2020 г. до 18.09.2022 г., върху сумата от 188 800 лева (сто
осемдесет и осем хиляди и осемстотин лева), - /главница предявена като
частичен иск от сумата 238 800 лева/, незаплатената цена по Договор №
РД-11-278/17.08.2016 г., изменен с Допълнително споразумение № РД-
11-338/22.11.2017 г., по иск с правно основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.
4. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО признава и се
задължава да заплати на „ИПА“ ЕООД (с предходно наименование
"И.П.-А.” ЕООД), ЕИК ****, на основание чл. 78 от ГПК разноските по
водене на делото в общ размер на 17 775,25 лева (седемнадесет хиляди
седемстотин седемдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки),
формирани като сбор от ½ от платената държавна такса по сумите по
споразумението в размер на 5 256,52 лева (пет хиляди двеста петдесет и
шест лева и петдесет и две стотинки) и ДТ в размер на 4% върху иска, за
който се прави частичен отказ – 518.73 лв., както и платен адвокатски
хонорар в размер на 12 000 лева (дванадесет хиляди лева).
5. „ИПА“ ЕООД (с предходно наименование "И.П.-А.” ЕООД), ЕИК ****
прави отказ от претендираната с исковата молба мораторна лихва за
периода на забава от 28.02.2020 г. до 18.09.2022 г., в размер на 12 968,29
(дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и двадесет и
девет стотинки), поради това, че е платена от Ответника на 17.10.2023 г.
по изпълнителния лист, издаден по приключилото съдебно производство
описано по-горе.
6. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО се задължава да
плати всички суми по настоящата съдебна спогодба в срок до 21.02.2024
г. В случай, че цялата дължима сума по настоящата съдебна спогодба не
бъде платена от МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО в
посочения в предходното изречение срок, „ИПА“ ЕООД (с предходно
наименование "И.П.-А.” ЕООД), ЕИК **** ще предприеме действия за
снабдяване с изпълнителен титул за принудително събиране на
вземанията си.
7. Ответникът заплаща сумите по настоящата съдебна спогодба по
6
следната банкова сметка с титуляр Ищеца:
IB AN: **** при Уникредит Булбанк,
BIC UNCRBGSF.
8. Настоящата спогодба влиза в сила от датата на влизане в сила на
определението на съда за одобрението й.
СПОГОДИЛИ СЕ СТРАНИ:
За ищеца
"ИПА" ЕООД:
/адв. А. С. – пълномощник/
За ответника
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
/гл.юрисконсулт Р. С. - пълномощник/
СЪДЪТ, като взе предвид, че изявлението на ищеца за частичен отказ от
предявения иск по чл.86, ал.1 ЗЗД за сумата от 12 968,29 лева в пълен размер
от 61 966.32 лв. изхожда от надлежно упълномощено лице, на основание чл.
233 ГПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА частично производството по предявения иск по чл.86
ЗЗД за мораторна лихва за забава за периода от 28.02.2020 г. до 18.09.2022 г.,
за сумата от 12 968,29 лева в пълен размер от 61 955.32 лв., поради частичен
отказ от иска на основание чл.233 ГПК.
СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата от страните спогодба не
противоречи на закона и добрите нрави, на основание чл.234 ГПК
7
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигната спогодба със съдържанието посочено по-горе
в този протокол.
След като взе предвид, че със сключването на спогодбата е изчерпан
предмета на делото, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.234 ГПК производството по т. дело №
1706/2022 г., по описа на СГС, ТО, VІ-19 състав.
Определението в частта му, в която се прекратява производството по
делото, подлежи на обжалване с частна жалба в 1-седмичен срок пред
Апелативен съд София.
Адв.С.: Моля половината ДТ от спогодбата да бъде върната по
посочената банкова сметка по т.7 от спогодбата.
На основание чл.78, ал.9 ГПК и във връзка с постигнатата спогодба,
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
След влизане в сила на определението за прекратяване на
производството, на основание чл.78, ал.9 ГПК да бъде върната на ищеца по
посочената от него банкова сметка сумата от 5 256,52 лв., представляваща ½
от внесената по сметката на СГС ДТ за образуване на производството по
делото по исковете – предмет на спогодбата.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 12:25 ч.
Съдия при Софийски градски съд: _______________________
Секретар: _______________________
8