Разпореждане по дело №256/2020 на Окръжен съд - Бургас

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 261805                                     15.12.2021 г.                                 гр.Бургас

 

 

Бургаският окръжен съд                                    Първо търговско отделение

Двадесет и шести март две хиляди  двадесет и първа година

В закрито заседание в следния състав :

 

                                  Председател:   ДАРИНА  КОСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Костова. т.д.N 256 по описа за 2020 г. по описа на БОС, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от „Съюз на българските филмови дейци“ - сдружение с нестопанска цел, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление - гр.София, бул. ’’Дондуков” № 67, представлявано от председателя Милко Илиев Лазаров против „Инти“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Богориди“, бл. 59, ет. 5, ап. 7, представлявано от управителя Йордан Георгиев Георгиев, с която се иска да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от  38 400 евро или тяхната левова равностойност по фиксинга на БНБ, представляваща неустойка за забавено изпълнение на строителството на основание чл. 92 ЗЗД и чл. 28. 2 от Договора за строителство, за периода на забавата, считано от 10.12.2018 г. до датата на завеждане на исковата молба, ведно с лихва върху присъдената сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане, както и 18 850 лева, дължима на основание чл. 25 от Договора за строителство, за периода от 24.01.2018 г. до датата на завеждане на исковата молба, ведно с лихва върху присъдената сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане.

С Решение №2/11.02.2021 год. предявените искове са уважени.

Постъпила е въззивна жалба от ответника. С Разпореждане от 16.03.2021 год.  са посочени нередовностите на въззивната жалба, състоящи се в липса на доказателства за внесена държавна такса по въззивната жалба в размер на 1879,44 лв., същото е връчено на 18.03.2020г.

По постъпила е молба от „Инти“ООД, ЕИК ********* за освобождаване от дължимата държавна такса по въззивна жалба рег. индекс и дата № 264296/15.03.2021 год., съдът се е произнесъл с определение , с което е оставил молбата без уважение.

Определението е обжалвано и е оставено в сила. На 15.12.2021делото , ведно с приложените към него ч.т.д.№130/2021 г. на АС Бургас и ч.т.д.№2359/2021 г. на ВКС е докладвано на съдията докладчик след връщането му от ВКС.

Съдът като съобрази , че определението на ВКС по цитираното по-горе дело не е съобщавано на жалбоподателя , намира, че следва повторно да укаже на същия, че следва да представи доказателство за внесена държавна такса , поради което

              

                                  ОПРЕДЕЛИ :

 

УКАЗВА  на „Инти“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Богориди“, бл. 59, ет. 5, ап. 7, представлявано от управителя Йордан Георгиев Георгиев, че в седмодневен срок следва да представи доказателство за внасяне на дължимата по въззивна жалба рег. инд. № 264296/15.03.2021 год.  държавна такса в размер на 1879,44 лв. по сметка на Апелативен съд - Бургас , в противен случай, производството по делото ще бъде прекратено.

 

Определението е обжалваемо с частна жалба в седмодневен срок от съобщението пред Бургаския апелативен съд.

 

                                                                   Окръжен съдия :